招标编号：****-****-****-***

*.招标条件

本招标项目武昌客车车辆段段部绿化规划整治工程已由登录后查看车辆段以“武昌客车车辆段党政联席会”批准建设，项目业主为登录后查看车辆段，建设资金来自段成本，项目出资比例为***%，招标人为登录后查看车辆段，招标代理机构为登录后查看/登录后查看。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

*.项目概况与招标范围

*.* 本招标项目的建设地点： 武昌客车车辆段段部。

*.* 本招标项目的建设规模：*.武昌客车车辆段段大门入口东西两侧区域、大门入口正对面宣传栏处绿化规划整治面积****平方米。主要内容：入口左侧告示栏机械拆除**米，入口左右原有树木修剪**颗，按图栽植香樟树**颗、桂花树*颗、樱花树*颗、红叶石楠球*颗、金森女贞球*颗、瓜子黄杨球*颗、红花继木球*颗、鸡爪槭*颗，按图栽植各类色带绿植、花卉及草坪；拆除原有钢结构支撑大宣传牌及既有花坛，原有宣传牌处摊铺沥青刷黑***厚约***平方米，修剪该处*颗雪松，原有大宣传牌处停车棚(******)、砌筑花池和雕塑基座，制作安装定制雕塑，按图对花坛进行绿化规划施工；拆除原有路灯并安装太阳能路灯、接电路灯共计*盏、草坪灯*盏，铺设汀步(*****.***.*)及树池坐凳**.*米，安装不锈钢宣传栏*套，按效果图及子目规格参数施工，迁移一处不锈钢宣传栏；广场豁口处砌墙封闭**.****.**，内外抹灰粉刷乳胶漆，隔断豁口处房屋外墙粉刷***平方米。

*.办公楼后园内花坛整治***平方米，停车场区域***平方米。主要内容：拆除人行道路及基层***平方米，既有建筑垃圾及拆除垃圾外运，拆除*处板房，豁口房体外墙粉刷**平方米。铺设植草砖及基础***平方米，人行道砖*.*平方米，路牙铺设**米，摊铺***厚沥青混凝土***平方米。办公楼后花坛按图栽种*颗银杏、*颗棕榈、*颗桂花、**颗樱花、*颗紫薇，按图栽植灌木球、花卉、草坪及绿化色带若干。

*.丁字桥南路桥下及花房区域规划整治面积约***平方米。场地既有建筑垃圾人工二次运输并外运共计***立方米，拆除院内既有花池一处，人工开挖绿化区域土方换好土*.*米深共计***.*立方米，拆除原场内二次运输拆除原花房围墙**米，屋面板拆除(****+***.*)更新为铺设灰色彩钢板(镀锌钢管龙骨*******)，墙面粉刷****，窗户刷漆，拆除既有门并安装金属门***.*，既有水池清淤、增加活水装置并敷设水管路；按图栽植*颗桂花、*颗紫薇、草坪、花卉及绿篱等绿植，既有水池旁道路拓宽垫高、水池填补并抹灰，桥下及花房院内道路按图沥青摊铺约***平方米，既有混凝土基座铺装人造草坪**平方米。

*.* 本招标项目的计划工期：本工程计划于****年*月**日前竣工。投标人须承诺****年*月**日前竣工，因中标单位的原因导致工期延误的，工期每延误一天，中标单位应按照合同总额 * %的标准支付违约金，逾期超*天的中标单位应支付合同总额** %违约金。中标单位该违约金可以直接从招标方应支付价款中扣除。

*.* 本招标项目的招标范围：武昌客车车辆段段部绿化规划整治工程等工作。

*.* 本招标项目的标段划分：*个标段，标段号：****-****-****-***-***。

*.* 其他：项目涉及的所有隐蔽工程经招标方验收后方进入下一步工序。(*)垃圾外运、换填土方前开挖深度及面积须请示招标方进行验收并测量、拍照记录；绿化工程及施工区域施工前、中、后须拍照取证存档。(*)涉及两遍及以上工序的施工内容(如墙面油漆工程、乳胶漆工程、地面油漆工程、防火涂料及金属结构油漆工程、屋面防水卷材铺设)每遍施工完毕后请示招标方进行验收，拍照、测量记录后方可进入下一步工序。(*)涉及拆除工程、钢筋、钢板及混凝土浇筑等隐蔽工程，须请示招标方进行面积、厚度及直径验收，拍照、测量记录后方可进入下一步工序。(*)涉及吊顶、墙地面龙骨等隐蔽工程的须请示招标方进行龙骨规格材质及间距验收，拍照、测量记录后方可进入下一步工序。以上无隐蔽工程验收测量记录，照片或影像资料的施工内容须反工重新拍照取证，无隐蔽工程验收测量记录的招标方不予以整体验收。

*.投标人要求

*.* 资格要求：

(*)在中华人民共和国境内合法注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人，具有有效营业执照。

(*)具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

(*)具备有效的安全生产许可证。

(*)近 * 年(递交投标文件之日起前 *年内，以合同签订时间为准)具有房屋修缮或环境绿化整治类施工 * 个及以上类似已完工业绩，且安全质量状况稳定，有良好的企业社会信誉。

(*)没有被暂停或取消投标资格。

(*)近*年内(递交投标文件之日起前*年内)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近*年内(递交投标文件之日起前*年内)没有被人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为；近*年内(递交投标文件之日起前*年内)不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使任何合同被解除；不存在执行期内失信行为或被限制投标的不良行为。

(*)投标人须为登录后查看零小工程施工单位库中 武昌客车车辆段 准入的 * 级及以上施工单位或局内所有 *级及以上施工单位。

*.* 本次招标不接受联合体投标。

*.*招标人根据评标委员会提供评标报告确定第一中标候选人为中标人。

*.*资格审查方式：资格后审。

*.招标文件的获取

*.*请投标人于****年**月**日至****年**月**日(北京时间，下同)，登录登录后查看零小工程信息管理平台手机***报名通过后自行下载电子招标文件或自行通过百度云盘下载电子版招标文件，(网盘链接：***.*****.***/*/*********************** 提取码：****)。

*.投标文件的递交

*.*递交投标文件的截止时间(投标截止时间，下同)为****年**月**日**时**分，地点：九州饭店一楼开标大厅(武汉市武昌区中山路***号)。

*.* 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

*.发布公告的媒体

本次招标公告在登录后查看段管工程管理信息平台及登录后查看段管工程手机***、国铁采购平台(登录后查看)上发布。

*.联系方式