登录后查看沅江电信大数据中心土建改造建设工程总承包项目招标公告
本招标项目为登录后查看沅江电信大数据中心土建改造建设工程总承包项目(招标编号：**********-***招标代理编号：****-****-*****)，招标人为登录后查看，招标代理机构为登录后查看湖南分公司。项目资金由招标人自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。
*．项目概况
*.*项目概况：登录后查看沅江电信大数据中心土建改造建设施工总承包项目，预估金额为*******.**元(不含税)。
*.*项目基本情况：数据中心机房位于沅江市东区电信大楼。沅江市东区电信大楼位于沅江市庆云山路***号(庆云山路与琼湖东路交叉口)，大楼共八层总建筑面积****㎡(含微波塔座层面积)，本次改造包括登录后查看沅江电信大楼建筑外立面翻新，屋面防水，沅江电信大楼一层大厅、展厅内装修翻新，二、三、四层公共区域内装修翻新，五层整层内装修翻新(含五层结构加固)；其中第一层为接待、展示、营业(营业厅不在本次改造范围)区域，第二、三层为电信自用机房(不在本次改造范围)，第四层为主机房(不在本次改造范围)，五层为预留机房，六层为预留机房(仅考虑六层结构加固)，七层、八层为预留空间(不在本次改造范围)；院内附属用房水泵房及配电房改造；室内总改造面积约为****.*平方米。(具体见初步设计资料)
*.*承包方式：设计施工总承包
*.*招标范围：
*.*.*设计部分(包括但不限于)：对招标人提供的前期设计资料进行复核，并进行深化和完善；根据初步设计文件、招标文件及其附件要求，完成包括本项目施工图设计。所有设计图纸均应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》(建质【****】***号)的规定设计编制深度，符合设计文件要求，满足清单编制及施工要求，负责通过电信的相关审批和审查。
*.*.*施工部分(包括但不限于)：具体按经评审通过后的设计施工图范围内的全部工程内容。
*.*工期要求：本项目总工期 *** 日历日，其中设计工期 ** 日历日，施工工期** 日历日。
*.*质量标准要求：
工程设计：符合设计标准图集、国家及行业设计规范要求；
工程施工：符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格；
*.*保修要求：按建设部****年第**号令要求保修。
*.*本项目不划分标段，选取一名中标人。
*.*本项目设置最高投标限价：最高投标限价为*******.**元(不含税)，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
涉及的主要评估产品品类： 工程施工、设计。本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网(登录后查看/****-******/**********)查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。
*．投标人资格要求
*.*投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。
*.*本项目标要求投标人具备以下资质：
*.*.*住建行政主管部门核发的施工企业安全生产许可证；
*.*.*住建行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；
*.*.*住建行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑工程设计行业乙级及以上资质或工程设计专业资质建筑行业(建筑工程)乙级及以上资质或建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。
注：如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔****〕**号)规定取得新资质证书的，资质相应等级对应上述要求。
*.*投标人须具备类似业绩(自****年**月**日至本项目招标公告发出之前，以合同签订时间为准)，提供类似业绩合同扫描件(附合同关键页：项目名称、双方签字盖章、合同数量金额)，并加盖投标人企业公章；
类似业绩：至少承担过一个单项合同建筑面积不少于***平方米的房屋建筑工程的设计或施工或工程总承包项目；
*.*本项目要求投标人具备以下人员要求：
*.*.*住建行政主管部门核发的企业主要负责人安全生产考核合格证书(*证)；
*.*.*住建行政主管部门核发的项目负责人安全生产考核合格证书(*证)*人；
*.*.*住建行政主管部门核发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(*证)*人；
*.*.*特种作业人员须取得“特种作业操作证(登高证、电工证)”，每类证书不少于*人。
*.*.*拟任工程总承包项目负责人具备贰级及以上注册建筑师或勘察设计注册工程师或建筑工程专业贰级及以上注册建造师或者注册监理工程师等执业资格，工程总承包项目负责人符合施工项目负责人资格要求或的可兼任施工项目负责人。
*.*.*拟任施工项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书。
*.*.*拟任设计项目负责人具备贰级及以上注册建筑师执业资格。
须提供人员资质证书扫描件及由投标人为其缴纳的近一年(****年*月至****年*月)的社保证明。
*.*投标人须承诺：在合同期间，所有参与本项目施工人员购买不低于每人***万元(其中死亡、伤残≥***万元，医疗及重疾≥**万元)赔付额度的安全责任保险，提供承诺书(格式自拟)加盖公章。
*.*本项目接受联合体投标。
*.*单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
*.*投标人不得存在下列情形之一：
(*)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(*)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包除外；
(*)为本招标项目的监理人；
(*)为本招标项目的代建人；
(*)为本招标项目提供招标代理服务的；
(*)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(*)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
(*)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
(*)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
(**)被依法暂停或取消投标资格的；
(**)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
(**)在最近三年内(自投标文件递交截止日期起，上溯至*年前的同月同日)被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
(**)法律法规规定的其他情形；
(**)在最近五年内(自投标文件递交截止日期起，上溯至*年前的同月同日)被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准)；
(**)在最近五年内(自投标文件递交截止日期起，上溯至*年前的同月同日)被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准)；
(**)被最高人民法院在“信用中国”网站(登录后查看)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
(**)被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
(**)近两年(自投标文件递交截止日期起，上溯至*年前的同月同日)在中国境内(不含港澳台)的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的；
(**)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应在本项目中执行禁止采购处理措施的。
(**)其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，处理范围在全国其他区域内存在禁止采购处理措施的。
*.*遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、工信部《通信工程建设项目招标投标管理办法》等国家法律法规。
*．资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
*．招标文件的获取
*.*招标文件获取时间:【****年**月**日**时**分**秒至****年**月**日**时**分**秒】(北京时间，下同)。
*.*招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：
*.*.*登录“中国电信阳光采购网(登录后查看/****-******/**********)”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“*投标人注册”。
*.*.*在中国电信电子采购系统申领招标文件时需上传以下文件的电子版扫描件：
*)单位营业执照扫描件(盖单位公章)；
*)授权委托书或介绍信(盖单位公章)；
*)经办人身份证扫描件；
*)购买招标文件的费用支付凭证。
请将以上资料的扫描件均放入一个****文档中，****文档以“潜在投标人名称+项目名称”命名，并将上述资料同步发至项目联系人邮箱*******登录后查看**.***(报名时间以中国电信电子采购系统时间为准)。
*.*招标文件费用：每套售价***元人民币，售后不退。支付要求：【公司简称+项目简称】。
*．投标文件的递交
*.* 投标文件递交截止时间(即投标截止时间)为：【****年**月**日**时**分**秒】。
*.* 纸质投标文件递交地点：本项目不需要递交纸质文件。
*.* 电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网(登录后查看/****-******/**********)后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。
*.* 本项目将于投标文件递交截止同一时间进行开标(同时通过中国电信电子采购系统开标)，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。
*.*出现以下情形之一时，【招标人/招标代理机构】不予接收投标文件：
*.*.*电子投标文件逾期通过电子采购系统递交的；
*.*.*未按照招标文件要求加密的；
*.*.*未按照本公告要求获得本项目招标文件的。
*．投标人注册
*.*中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在投标人，需通过【中国电信阳光采购网(登录后查看】首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。
*.* **证书办理
参与电子采购的潜在投标人须提前办理**证书进行电子投标文件编制和投标，并确保**证书在使用时有效。**证书办理流程详见【中国电信阳光采购网】“操作指引-**办理”。
*.*技术支撑联系方式
服务热线：***-********/***-********服务邮箱：**_*******登录后查看************.**(电子采购系统技术支撑)****登录后查看************.**(**证书办理技术支撑)。
*．发布公告的媒介
本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台(登录后查看)、中国电信阳光采购网(登录后查看)、登录后查看电子招标平台(登录后查看)上发布，其他媒介转载无效。
*．联系及异议接收方式
招标人：登录后查看
地址：：湖南省益阳市赫山区桃花仑西路***号
联系人：曾先生
电话：***********
招标代理机构：登录后查看湖南分公司
地址：湖南省长沙市德雅路浏河村巷**号
联系人：谢超强、赵博文
招标师：谭龙江、李光石、沈斌、吕洁
电话：***********
电子邮件：*******登录后查看**.***
异议接收邮箱：*******登录后查看**.***，或登录中国电信阳光采购网(登录后查看/****-******/**********)后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
户 名：登录后查看湖南分公司
开户银行：登录后查看
账 号：**********
联 行 号：************
招标人/招标代理机构名称：
登录后查看/登录后查看湖南分公司
****年**月**日
