奉节县长江大保护***项目-城区及集镇雨污水管网工程、西部新城污水处理厂技改项目监理补遗通知

各潜在投标人：

现对“奉节县长江大保护***项目-城区及集镇雨污水管网工程、西部新城污水处理厂技改项目监理”有关补遗通知如下：

招标文件第四章合同条款及格式中第一节 合同协议书、第三节 专用合同条款以此次发布为准，具体详见附件。

附件一: 第一节 合同协议书

附件二:第三节 专用合同条款

注：本补遗通知与招标文件有冲突的地方，以本补遗通知为准，本补遗通知作为招标文件的组成部分。请各投标人自行下载，不管下载与否均视为投标人已全部知晓。

招标人：重庆奉节城市建设有限公司

招标代理机构：重庆渝强工程项目管理有限公司

****年*月**日

附件一：

第一节 合同协议书

(委托人名称，以下简称“委托人”)为实施(项目名称)，已接受(监理人名称，以下简称“监理人”)对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

*.项目概况

(*)项目名称：；

(*)建设地点：；

(*)项目概况与建设规模：；

(*)项目建筑安装工程费估算金额或施工合同估算金额：。

*.本合同由下列文件构成：

(*)合同协议书；

(*)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；

(*)投标函及投标函附录；

(*)专用合同条款及其附件；

(*)通用合同条款；

(*)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)，包含但不限于监理报酬清单、监理大纲；

(*)招标文件(适用于招标工程)及答疑补遗文件或任务书(适用于非招标工程)，包含但不限于委托人要求；

(*)其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

*.签约合同价：人民币(大写)(¥)；

*.总监理工程师：；国家注册监理工程师注册证书编号：；

*.监理工作质量符合的标准和要求：；

*.监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

*.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

*.监理人计划开始监理日期：，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为。

*.本合同协议书一式份，合同双方各执份，监管部门份。

**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：

法定代表人：

或委托代理人：

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地 址：

乙方：

法定代表人；

或委托代理人：

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地 址：

丙方：

法定代表人；

或委托代理人：

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地 址：

签约时间： 年 月 日

附件二：

第三节专用合同条款

*.一般约定

*.* 词语定义

*.*.* 合同

本项补充登录后查看～登录后查看目：

登录后查看公章：专指法定单位名称章。

登录后查看到岗：指监理人按照到岗履职承诺安排满足办理建管手续相关要求的项目监理人员实际到施工现场就职履约的行为。

*.*.* 合同当事人和人员

本项补充登录后查看～*.*.*.*目：

登录后查看 项目监理机构：指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

*.*.*.* 委托人：甲乙双方

*.*.*.*第三方：指除委托人、监理人之外，与本工程建设有关的其他当事人(包括承包人)。

*.*.* 工程和监理

登录后查看 监理服务：指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及与本工程建设相关的各类合同，对施工阶段进行质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定的监理职责，及提供其他相关服务的活动。

*.*合同文件的优先顺序

约定本合同文件的解释顺序为：

(*)合同协议书；

(*)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；

(*)投标函及投标函附录；

(*)专用合同条款及其附件；

(*)通用合同条款；

(*)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)，包含但不限于监理报酬清单、监理大纲；

(*)招标文件(适用于招标工程)及答疑补遗文件或任务书(适用于非招标工程)，包含但不限于委托人要求；

(*)其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

*.* 合同协议书

合同生效条件为：按通用条款执行。

*.* 文件的提供和照管

*.*.* 监理文件的提供

监理人应在合理的期限内按照国家、行业现行标准、规范、规定及承包合同约定向委托人提供监理文件。监理人应提交文件的期限和份数：

(*)监理规划在第一次工地会议前报份；

(*)监理月报每月日前报份；

(*)监理细则和实施方案根据有关规定和监理工作需要在相应工程施工开始前报份；

(*)专项报告根据工程需要和委托人要求上报；

(*)工程建设监理档案资料在竣工验收后**天内报份；

(*)其他：。

*.*.* 委托人提供的文件

委托人应在监理合同生效且取得相关文件、资料后 * 天内，向监理人免费提供下述文件、资料：

(*)委托人与承包人签订的承包合同 份。

(*)委托人与承包人共同确认的已标价的工程量清单及其说明 份。

(*)合同图纸和相关的标准图纸及说明 套。

(*)合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程 套。

(*)其他相关资料(如材料设备供货合同、材料设备供货清单等)。

由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第*.*款约定执行。

*.* 转让与分包

*.*.*监理人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

*.*.* 经委托人同意，监理人可以将依法分包给具备相应资质的第三人。

*.** 知识产权

*.**.*监理人完成监理工作成果，其知识产权归属的其他约定：。

本款补充第*.**.*项：

*.**.*监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版与本项目或本工程监理服务有关的资料须经委托人书面同意。上述出版物中不得涉及委托人的专利、专有技术以及经济情报。

*.** 委托人要求

*.**.* 委托人要求采用国外规范和标准进行监理时，应由委托人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本。

提供的时间：。

份数：。

其他要求：。

*.委托人义务

*.* 发出开始监理通知

*.*.*由甲乙双方共同发出开始监理通知。

*.* 其他义务

*.*.*协助：

*.*.*授权通知：委托人必须将履行监理服务的监理人及委托人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。

*.*.*委托人指令的下达：委托人在本合同约定的服务范围内对承包人的意见或要求，应通过监理人向承包人提出。

*.*.*委托人是否提供支付担保：。

支付担保的形式：。

支付担保的金额：。

支付担保的时间：。

支付担保的期限：。

支付担保的退还时间：。

*.*.*委托人应履行合同约定的其他义务：。

*.委托人管理

*.*委托人代表

*.*.*委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。

委托人代表：。

委托人职务：。

联系方式：。

委托人代表的授权范围及期限：。

*.* 决定或答复

*.*.*委托人应在天之内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得委托人的批准。

*.监理人义务

*.* 监理人的一般义务

*.*.* 其他义务

登录后查看 安全文明施工费监督管理：承包人应依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔****〕**号)及相关行业行政管理部门的规定，要求委托人办理相应支付，监理人应按照施工合同及管理规定要求对安全文明施工费的支付及使用进行监督。

登录后查看 农民工工资监督管理：监理人应严格按照《保障农民工工资支付条例》(中华人民共和国国务院令第***号)、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》(渝府办发〔****〕***号)、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好保障农民工工资支付工作的通知》(渝府办法〔****〕***号文)及相关行业行政管理部门的要求，对项目现场农民工工资支付情况进行监督。

登录后查看监理人应履行的其他义务：。

*.* 履约保证金

*.*.*履约保证金形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

*.*.*履约保证金的金额：；

*.*.*履约保证金的提交时间：在合同签订前，监理人按规定金额向委托人提交履约保证金。

*.*.*履约保证金的期限：自委托人的法定代表人(或其委托代理人)签名并加盖单位法人章之日起至进入缺陷责任期之日起*天内止。

*.*.*履约保证金的退还时间：采用现金担保的，项目进入缺陷责任期之日起*天内退还；采用银行保函的，项目进入缺陷责任期之日起*天内退还。

*.*.* 履约保证金保函格式见附件二。

*.* 总监理工程师

*.*.*监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职，除本合同第登录后查看目、登录后查看目及*.*款规定情形外，总监理工程师不允许更换。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换**天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。总监理工程师委任书格式见附件三。

*.*.* 总监理工程师可以授权其下属人员履行其职责的范围：。

书面通知委托人和承包人被授权人员的姓名和授权范围的时间：。

*.* 监理人员的管理

登录后查看项目监理机构人员应与投标承诺人员(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书承诺人员(适用于非招标工程)一致，监理人派驻监理项目机构的所有监理人员应按工程进度及《监理规划》中人员进出场表的要求常驻现场，并保持稳定。监理人自合同签订之日起至完成合同约定监理工作之日止，不得擅自更换和撤离项目监理机构人员。派驻本项目监理人员一览表格式见附件四。

登录后查看更换监理人员的，应取得委托人同意，继任人员的从业资格等级不低于更换前人员的从业资格等级，并应符合招标文件要求，还须到原备案机构办理人员变更备案。

登录后查看监理人可以更换项目监理机构人员的情形：

(*)项目监理机构人员死亡、失踪、按《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准(试行)》规定鉴定为完全丧失劳动能力和大部分丧失劳动能力、劳动(劳务)合同关系解除等；

(*)非监理人原因，工程项目延期开工或停工时间达三个月以上的；

(*)非监理人原因，建设工程超过施工合同计划工期达三个月以上的。

(*)其他：。

登录后查看监理人应当及时更换有下列情形之一的项目监理机构人员：

(*)严重过失行为的；

(*)有违法行为不能履行职责的；

(*)涉嫌犯罪的；

(*)不能胜任岗位职责的；

(*)严重违反职业道德的。

(*)其他：。

登录后查看监理人更换项目监理机构人员应事先征得委托人同意，并应在更换 ** 天前将继任人员的姓名和详细资料提交委托人。

*.*.*主要监理人员包括总监理工程师、专业监理工程师等 ；其他人员包括各专业的监理员、资料员、 。

*.*.*监理人应保证其总监理工程师每月在岗不少于**天。除总监理工程师和辅助专业监理工程师外其他主要监理人员每月在岗不少于**天。

*.* 撤换总监理工程师和其他人员

监理人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，监理人应予以撤换。

委托人要求监理人撤换项目监理机构人员的情形：

(*)经委托人或行政管理部门查实不履行岗位职责或存在工作失误，要求撤换的；

(*)项目监理机构人员不能胜任工作，被委托人或行政管理部门责令撤换的；

(*)因违法违规行为，不能继续担任现场监理工作的；

(*)其他：。

*.监理要求

*.* 监理范围

*.*.* 工程范围：。

*.*.* 阶段范围：项目施工图范围内的所有工程的施工阶段及工程竣工交付使用、竣工结算(含配合审计工作)、缺陷责任期期间的全过程监理。

*.*.* 工作范围：包括监理工作中的质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定的监理职责；还包括：

(*)缺陷责任期内定期回访，调查和确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量；

(*)委托人要求监理人外出考察；

(*)委托人要求监理人进行的材料和设备检查；

(*)委托人要求监理人组织相关论证会以及聘请相关专家等。

(*)其他：。

*.* 监理依据

本工程的监理依据如下：

(*)适用的法律、行政法规及部门规章：

*)《中华人民共和国建筑法》；

*)《中华人民共和国安全生产法》；

*)《中华人民共和国环境保护法》；

*)《建设工程质量管理条例》；

*)《工程建设标准强制性条文》；

*)《建筑工程安全生产管理条例》；

*)其他有关工程建设和安全生产的法律法规及规章；

(*)与工程有关的现行规范、标准、规程：

*)《建设工程监理规范》；

*)国家和重庆市地方现行建设工程勘察、设计、施工、验收规范和规程。

(*)工程勘察文件、设计文件、工程范围内的图纸及说明文件(含工程变更)及其他文件；

(*)本工程监理的委托合同及补充合同；

(*)委托人签订的代建合同(若有)、勘察、设计和施工承包合同(含分包合同文件、协议书及附件)、主要设备、材料采购合同等；

(*)合同履行中与监理服务有关的来往函件；

(*)其他适用的监理依据。

*.* 监理内容

除本合同通用条款*.*款约定的监理工作内容外，其他工作内容还包括：。

*.* 监理文件要求

*.*.*本工程监理文件包括但不限于：监理管理文件、质量监理文件、安全履责文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料。

具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等应满足相关行业监理规范的规定。须提交的文件、期限和份数见第*.*.*项。

本条补充*.*～*.*款：

*.* 委托人对监理人的授权

*.*.*对监理人的授权：委托人授予监理人有相关行业监理规范赋予的全部职责。

*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的条件：

(*)不能到现场就职的管理人员；

(*)履职能力不足，不能胜任本职工作的人员；

(*)不服从委托人或监理人管理的人员。

*.* 监理服务目标

监理人提供的监理服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

质量控制目标：。

造价控制目标：。

进度控制目标：。

合同管理：。

信息管理：。

协调管理：。

*.开始监理和完成监理

*.* 开始监理

*.*.* 开始监理条件：。

具备开始监理条件后，委托人应提前 * 天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。

*.*.* 因委托人原因造成合同签订之日起天内未能发出开始监理通知的，监理人有权提出价格调整要求，或者解除合同。委托人应当承担由此增加的费用和(或)周期延误。

*.* 监理周期延误

在履行合同过程中，由于本合同通用条款第*.*款所列原因(除因国家或地方政府的法律、法规变动及不可抗力外)造成监理服务期限延误超过天的，委托人应当延长监理服务期限并增加监理报酬。

增加监理报酬计算方法按本合同第登录后查看目执行。

*.* 完成监理

*.*.* 根据委托人要求或者基于专业能力判断，监理人认为能够提前完成监理的，可向委托人递交一份提前完成监理建议书，包括实施方案、提前时间、监理报酬变动等内容。委托人接受建议书的，监理报酬调整方式为：按通用条款执行 。

*.*.* 监理文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位法人章和总监理工程师的注册执业印章。电子文件应使用光盘和 * 盘分别贮存。

纸质文件份数：。

纸幅：。

装订格式：。

电子文件光盘和 * 盘份数：

*.监理责任与保险

*.* 监理责任主体

*.*.*监理人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。本工程施行质量责任终身制。监理人应当书面明确相应的总监理工程师和质量负责人。监理人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

*.*.*监理人对施工质量负监理责任，应当按合同约定设立现场监理机构，按规定程序和标准进行工程质量检查、检测和验收，对发现的质量问题及时督促整改，不得降低工程质量标准。

总监理工程师应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

*.*监理责任保险

*.* 监理责任保险：。

*.合同变更

*.* 变更情形

*.*.*合同履行中发生登录后查看目所述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法按登录后查看目执行。

登录后查看合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更：

(*)监理范围发生变化；

(*)非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理；

(*)委托人提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标导致投入增加；

(*)其他需要变更的情形：。

登录后查看监理报酬的调整方式

(*)因本合同登录后查看目第(*)事项造成监理服务变更时，其调整额应计入合同价款中。

(*)因本合同登录后查看目第(*)-(*)事项造成变更时，监理报酬的调整方式为以下第)种方式：

*)增加监理报酬=本合同期限延长时间(天)×签约合同价÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)；

*)增加监理报酬=∑(各类监理人员人月费综合单价×增加投入相应监理人员人月数量；

*)双方约定的其他调整方式：。

(*)因本合同登录后查看目第(*)事项造成变更时，调整方式为：。

*.* 合理化建议

*.*.* 合理化建议降低了工程投资的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为 *%。

*.合同价格与支付

*.* 合同价格

*.*.* 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分:

登录后查看 本合同的价款是按以下第(*) 种方式确定的：

(*)合同价款=经审定的实际结算建筑安装工程费× %(固定费率)；

(*)合同价款=经审定的实际结算总建筑面积× 元/㎡(固定单价)；

(*)合同价款=∑(各类监理人员人月费综合单价×经委托人确认实际投入相应监理人员人月数量)；

(*)合同价款=固定总价 元；

(*)其他方式：。

登录后查看 合同价款的调整方式：按本合同第登录后查看目及第**条确定。

登录后查看 风险范围划分：

(*)在签订本监理合同后，因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化，委托人不予调整。

(*)在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动及不可抗力而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，委托人不予调整。

(*)采用固定总价合同的，监理服务期延长在天以内或工程投资额(建筑安装工程费)调整幅度小于%时，合同价款不予调整。超过风险范围时应进行调整。

(*)合同约定的其它风险范围：。

登录后查看 合同价格=合同价款

*.* 预付款

*.*.* 预付款：监理服务应支付预付款，预付款比例为 *%。

预付款支付方式：银行转账。

预付款支付时间：合同签订后**天内。

抵扣方式：。

*.* 中期支付

*.*.*监理人应向委托人提交中期支付申请份，并附相应的支持性证明文件。

*.*.*委托人应在收到中期支付申请后的** 天内，将应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。

中期支付方式：按以下第(*) 种方式执行。

(*)按监理人进场服务时间每月(季度)支付

注：自开始监理日期起每月(季度)付一次，月(季度)监理费用＝签约合同价×(*个月(季度)日历天数÷合同服务期总日历天数)-预付款扣回金额(若有)；

(*)按监理人进场后每月(季度)完成的施工产值支付

注：自开始监理日期起每月(季度)付一次，月(季度)监理费用＝签约合同价×(上月(季度)完成施工产值÷工程施工合同金额)-预付款扣回金额(若有)；

(*)按工程施工完成节点支付

(*)按监理人月费综合单价支付

注：自开始监理日期起每月付一次，月监理费用＝∑(各类监理人员人月费综合单价×投入相应监理人员人月数量)-预付款扣回金额(若有)；

(*)双方约定的其他支付方式

*.*.*监理报酬调整额按本合同登录后查看目约定的计算方式确定，支付时间及方式：。

*.*.*在支付周期内若存在监理人违约或监理人应当赔偿的事项，应在当期支付金额中扣减相应金额后支付。

*.* 费用结算

*.*.* 合同工作完成后，监理人应在缺陷责任期满**天内向委托人提交份监理费用结算申请，并提供相关证明材料。

结算方式：。

*.*.*委托人应在收到费用结算申请后的** 天内，将剩余应付款项支付给监理人；监理人应当提供等额的增值税发票。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人不按期支付的，除应支付正常剩余监理报酬外，还应按本合同第登录后查看目支付逾期付款利息及逾期付款违约金。

**.不可抗力

**.* 不可抗力后果及其处理

**.*.*不可抗力发生后造成监理服务期限延误超过天的，双方均有权解除本合同。

**.违约

**.* 监理人违约

**.*.* 合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

(*)监理人违法转让或违法分包监理工作；

(*)因监理人原因，监理人不履行或停止履行合同义务；

(*)监理人未按合同约定提交履约担保；

(*)监理人向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害委托人利益；

(*)监理人未按相关行业监理规范及合同要求实施监理；

(*)监理人不履行合同约定的其他义务。

**.*.*监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。

(*)监理人发生第**.*.*项第(*)目违约行为的，按签约合同价的*%-**%支付违约金。

(*)监理人发生第**.*.*项第(*)目违约行为的，按签约合同价的*%-**%支付违约金。

(*)监理人发生第**.*.*项第(*)目违约行为的，每延误*天，监理人按签约合同价*.*‰-*‰支付违约金。

(*)监理人发生第**.*.*项第(*)目违约行为的，按附件五《廉洁从业协议》进行处罚。

(*)监理人发生第**.*.*项第(*)目违约行为的：

*)监理人未按合同约定及《监理规划》中监理人员进出场计划表的要求配备满足各阶段工程监理需要的监理人员的：

①除发生第登录后查看目(*)情形外，总监理工程师不按承诺到岗履职的，按履约保证金的(**～***)%支付违约金，并解除合同；

②除因发生第登录后查看目情形外更换总监理工程师的，监理人按签约合同价* %支付违约金，最高不超过** 万元；

③未配备或未经委托人同意更换总监理工程师代表(副总监理工程师)，监理人按签约合同价* %支付违约金，最高不超过* 万元；

④未配备或未经委托人同意更换主要监理人员，监理人按签约合同价* %支付违约金，最高不超过* 万元/人；

⑤因发生*.*款情形，委托人按要求监理人撤换项目监理机构人员，监理人不按要求撤换的，监理人按签约合同价* %/人支付违约金，最高不超过* 万元/人。

*)监理人派驻项目监理机构的人员到岗天数少于合同约定天数的，总监理工程师按**** 元/天计算违约金，其他主要监理人员按*** 元/人·天计算违约金；

*)监理人未按相关行业监理规范及相关合同要求对施工承包人提交的工程变更申请、索赔申请等事项进行审查的，每发现*次，监理人按签约合同价*.**‰-*.*‰ 计算违约金；

*)监理人未按相关行业监理规范及合同要求进行质量控制、履行建设工程安全生产管理法定的监理职责的，按附件六《监理人质量安全履责行为违约金处罚标准》进行处罚；

*)监理文件不符合相关行业监理规范标准以及合同约定，每发现*次，监理人按签约合同价*.*‰-*.*‰计算违约金；

*)监理人未按相关行业监理规范及合同要求实施监理，发生安全事故的，按附件七《安全履职协议》处理。

(*)监理人出现其他违约情形的：。

(*)以上违约金累计总额不应超过合同价格的** %。

(*)因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金＝直接经济损失×(签约合同价-税金)÷工程概算投资额或建筑安装工程费×监理人应承担的责任比例。

**.* 委托人违约

**.*.*合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

(*)委托人未按合同约定支付监理报酬，或无正当理由不按时返还履约保证金或保函、缺陷责任期保证金或保函；

(*)因委托人原因不履行或停止履行合同；

(*)委托人不履行合同约定的其他义务：。

**.*.*委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。

(*)委托人未能按期支付应付款超过**天，且委托人未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后**天内监理人仍未获得委托人应付款或委托人的合理答复，监理人有权解除合同。

(*)因委托人发生第**.*.*项第(*)目的情况导致合同解除的，除应支付当期应付款外，委托人还应支付签约合同价%的违约金。

(*)委托人发生第**.*.*项第(*)目违约行为造成监理人损失的，监理人应根据实际情况，及时向委托人提出索赔申请及依据。

**.争议的解决

**.*委托人和监理人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。

**.*仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第( )种方式：

(*)提请重庆仲裁委员会 进行仲裁。

(*)向项目所在地 人民法院提起诉讼。

**.补充条款

**.*低价风险担保

**.*.*监理人提供低价风险担保的情形：采用经评审的最低投标价法的项目投标报价低于最高限价**%时。

**.*.*监理人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

(*)低价风险担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用保函形式的，保函必须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函；低价风险担保保函的格式见附件八；

(*)低价风险担保的金额：；

(*)低价风险担保送达招标人的时间：从招标人中标通知书送达拟中标人之日起 工作日内；

(*)低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至项目进入缺陷责任期之日止。

**.*.*低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，项目进入缺陷责任期之日起*天内无息退还，合同履行期间允许监理人用符合要求的银行保函进行置换；采用银行保函的，项目进入缺陷责任期之日起*天内退还。采用分段退还的，低价风险担保的退还时间及方式为： 。

**.*.*低价风险担保的扣减：。

**.*

**.合同附件

以下附件是本合同的有效组成部分：

附件一 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附件二 履约保证金格式

附件三总监理工程师委任书

附件四派驻本项目监理人员一览表

附件五廉洁从业协议(参考格式)

附件六监理人质量安全履责行为违约金处罚标准附件

附件七安全履职协议

附件八 低价风险担保保函示范文本(独立保函)(如有)

附件一委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

*.委托人派遣的人员

*.委托人提供的房屋

*.委托人提供的资料

*.委托人提供的设备

注：以上表格中所填内容仅供参考，由委托人根据实际情况自行填写。

附件二 履约保证金格式

履约保函示范文本(如有)

(独立保函)

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

(受益人名称)：

鉴于(以下简称“受益人”)与(以下简称“申请人”)于登录后查看就工程(以下简称“本工程”)施工和有关事项协商一致共同签订《 》(以下简称“基础合同”)，我方(即“开立人”)根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后日止，最迟不超过登录后查看。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

(*)付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

(*)载明要求支付的金额；

(*)载明申请人违反合同义务的条款和内容；

(*)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

(*)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

开 立 人：(公章)

法定代表人(或授权代表)：(签名)

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开立时间：登录后查看 附件三 总监理工程师委任书

总监理工程师委任书

公司法定代表人代表本单位委任为(项目名称)的总监理工程师。凡本合同的执行的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由代表本单位全面负责。

监理人(盖单位法人章)

总监理工程师(签名)：

法定代表人(签名或盖章)：

登录后查看

附件四 派驻本项目监理人员一览表

派驻本项目监理人员一览表

附件五 廉洁从业协议(参考格式)

廉洁从业协议

委托人：

监理人：

为加强工程建设中的廉洁从业，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉洁从业责任制规定，特订立廉洁从业协议。

一、总则

*．应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉洁从业的各项规定。

*．严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

*．业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

*．发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级行政管理部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、委托人的责任

委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

*．委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理人报销任何应由委托人或个人支付的费用。

*．委托人工作人员不得参加监理人安排的宴请或可能对公正执行建设管理行为有影响的其他活动；不得接受监理人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

*．委托人及其工作人员不得要求或接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

*．委托人工作人员的家属、亲戚不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

三、监理人的责任

应与委托人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察、设计、建设施工的强制性标准和规范，以及相关行业监理规范，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

*．监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

*．监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的费用。

*．监理人不得以任何理由邀请委托人工作人员外出旅游或安排委托人工作人员参加宴请、健身、娱乐等活动。

*．监理人不得与工程承包人联合作假，如计量、验收，提供虚假资料，接收好处或提成。

*．监理人不得以任何理由索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由监理人或个人支付的费用。

*．监理人不准参加有可能影响公正履行监理职责的承包人的宴请、健身、娱乐等活动。

*．监理人及其工作人员不得要求或接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

*．监理人不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向施工单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

*．监理人及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向委托人人员非法行贿，私下串通，损害委托人利益，同时必须履行向委托人承诺的上述其他的廉政义务。

**．监理人如果发现委托人工作人员有违反廉政规定的行为，应向委托人组织或上级单位举报。委托人均不得找任何借口对监理人进行报复。

四、违约责任及相关处罚

*．委托人工作人员有违反本协议第二条第*款、第*款责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

*．监理人工作人员有违反本协议第三条第*款—第*款责任行为的，将自觉接受委托人相应的处罚，具体内容如下：

*.*监理人不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品。若情况属实，监理人除了退还所收物品外，还要接受委托人的处罚，即：对监理人处以****元的违约金，清退相关监理人员，并报行业主管部门。

*.*发现监理人接受承包人的宴请或娱乐活动，参与宴请或娱乐活动的监理人员清退出场，监理人接受****元的违约金，并报行业主管部门。

*.*发现监理人工作人员接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便的行为，对监理人处以****元的违约金，清退相关监理人员，并报行业主管部门。

*.*监理人不得介绍材料供应商或介绍劳务单位参与工程建设。若情况属实，每发现一次对监理人处以****元的违约金，清退相关监理人员，并报行业主管部门。

*.*监理人在监理行为中参与计量或材料验收时要尽职尽责，不得弄虚作假。若发现监理人工作人员计量、验收弄虚作假而接受好处或提成的，监理人相关人员除退还好处或提成外，对监理人处以****元的违约金，清退相关监理人员，报行业主管部门，并保留没收履约保证金、解除监理合同和进一步对监理人追究法律责任的权利。

*．监理人有违反本协议第三条第*款—第*款责任行为情节严重的，除接受以上第*条处罚外，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

委托人： 监理人：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

联系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：

签约时间：登录后查看

附件六 监理人质量安全履责行为违约金处罚标准

监理人质量安全履责行为违约金处罚标准

附件七 安全履职协议

安全履职协议

为在监理合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托人与监理人特此签订安全生产合同：

一、委托人职责

*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行监理合同中的有关安全要求。

*．按照重庆市相关管理规定支付安全文明施工费，并监督使用情况。

*.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工、同时验收，投入使用。

*.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

*.组织监理人对施工现场安全生产检查，监督监理人及时处理发现的各种安全隐患。

二、监理人职责

*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、相关行政管理部门颁发的有关安全生产的规定，认真监督承包人执行工程承包合同中的有关安全要求，并自觉接受按相关管理规定进行的处罚及赔偿。

*.监理人按照承包人提交并批准的安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，监督承包人有关安全文明施工管理的实施情况。

*.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，以《中华人民共和国安全生产法》和《国务院进一步加强安全生产的决定》为指南，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全监理人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程监理人员、生产管理人员和具体操作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

*.监理人要建立健全安全生产责任制，并监督承包人：从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关要求配备安全员，专职负责车辆、所有人员的安全和治安保卫工作并负责现场的标志管理、交通疏导等工作，预防事故的发生。安全机构人员，有权按相关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

*.监理人应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

*.监理人必须监督承包人具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育、熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工程的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。监理人未对施工特种作业人员资格进行审查，监理人必须承担相关责任。

*.监理人监督承包人对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

*.监理人应随时检查并监督承包人操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

*.监理人应监督承包人对所有施工机具设备和高空作业的设备做定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

**.监理人监督承包人在作业中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施、外业检测现场必须具有相关的安全标志牌。

**.监理人必须按照本工程项目特点，监督承包人组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

**.监理人应监督承包人严格执行《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规。若监理人在工程监理过程中发生安全事故，由监理人负全责；若承包人在工程施工过程中发生安全事故，监理人负连带责任。

三、违约责任

如因委托人或监理人违约造成安全事故，将依法追究责任并承担一切损失。

四、本协议一式份，协议双方各执份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与并加盖单位法人章后生效。

委托人： 监理人：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

联系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：

签约时间：登录后查看

附件八 低价风险担保保函示范文本(独立保函)(如有)

低价风险担保保函示范文本

(独立保函)

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

(受益人名称)：

鉴于(以下简称“申请人”)于 登录后查看参加(以下简称“受益人”)的(项目名称)的投标，收到受益人于登录后查看签发的中标通知书，成为该项目的中标人。基于申请人的请求，我方同意就申请人履行该项目中标通知书、招标文件和投标文件约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函(以下简称“本保函”)。

一、本保函担保范围：申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或未按签订的合同约定履行相关义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)元(¥)。

三、本保函有效期自开立之日起至合同约定的日止，最迟不超过登录后查看。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的工作日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

(*)付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

(*)载明要求支付的金额；

(*)载明申请人未按照中标通知书、招标文件和投标文件约定签订合同或违反合同义务的条款和内容；

(*)付款通知中应声明不存在招标文件约定、合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

(*)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签名加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。

开 立 人：(公章)

法定代表人(或授权代表)：(签名)

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间：登录后查看

登录后查看