射阳城市建设发展集团有限公司新建新城小学项目射阳县新城小学文体中心报告厅及智能化项目;招标公告-火标招标网

首页 > 招标公告 >射阳城市建设发展集团有限公司新建新城小学项目射阳县新城小学文体中心报告厅及智能化项目;招标公告

射阳城市建设发展集团有限公司新建新城小学项目射阳县新城小学文体中心报告厅及智能化项目;招标公告

江苏盐城射阳县

招标公告

 发布单位：火标网  发布日期： 2021-07-23 22:15:41

 关注  导出Word  导出PDF

咨询此项目热线：17696581266

详情内容

项目信息：

项目名称

射阳城市建设发展集团有限公司新建新城小学项目射阳县新城小学文体中心报告厅及智能化项目;招标公告

标段名称

上述

资金来源

多渠道筹集

建设地点

射阳县境内

计划工期

60日历天具体

投标人(申请人)资格要求：

2.1投标人须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2.1.1资质条件：
(1)具备独立法人资格。
(2)同时具备：
1)具备独立法人资格。(
2)同时具备：1)具备建设行政主管部门核定的电子与智能化工程专业承包二级资质等级或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质等级。2)具备建设行政主管部门核定的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质等级。
3)中国演艺设备技术协会评定的“舞台机械一级”演艺设备工程技术能力等级。
4)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业音响一级”演艺设备工程技术能力等级。
5)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业灯光一级”演艺设备工程技术能力等级。说明：若不同时具备，可由具备上述
1)具备独立法人资格。(
2)同时具备：1)具备建设行政主管部门核定的电子与智能化工程专业承包二级资质等级或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质等级。2)具备建设行政主管部门核定的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质等级。
3)中国演艺设备技术协会评定的“舞台机械一级”演艺设备工程技术能力等级。4)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业音响一级”演艺设备工程技术能力等级。5)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业灯光一级”演艺设备工程技术能力等级。说明：若不同时具备，可由具备上述1)条、2)条或3)条的为联合体牵头方，签订联合投标协议，组成联合体投标。联合体成员不得超过三家。
(3)具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。
2.1.2财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。
2.1.3业绩要求：投标人(或联合体牵头方)自2018年1月1日以来(竣工验收时间)，具有单项合同额不小于800万元(包含有舞台升降机械、舞台灯光、舞台音响，其中任意一项即可)的类似项目业绩。说明：
(1)具备独立法人资格。
(2)同时具备：1)具备建设行政主管部门核定的电子与智能化工程专业承包二级资质等级或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质等级。2)具备建设行政主管部门核定的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质等级。3)中国演艺设备技术协会评定的“舞台机械一级”演艺设备工程技术能力等级。4)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业音响一级”演艺设备工程技术能力等级。5)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业灯光一级”演艺设备工程技术能力等级。说明：若不同时具备，可由具备上述1)条、2)条或3)条的为联合体牵头方，签订联合投标协议，组成联合体投标。联合体成员不得超过三家。
(3)具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。\点击查看相关链接财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。\点击查看相关链接业绩要求：投标人(或联合体牵头方)自2018年1月1日以来(竣工验收时间)，具有单项合同额不小于800万元(包含有舞台升降机械、舞台灯光、舞台音响，其中任意一项即可)的类似项目业绩。说明：(1)业绩凭中标通知书原件(非招标项目不提供)、合同原件、(具有建设方、施工方、设计方、监理方盖章的)竣工验收合格证明原件(或项目所在地县级及以上建设行政主管部门或文化主管部门出具的项目已竣工验收合格书面证明原件)确认缺其中任一，不作为本项招标工程资格条件业绩。(2)中标通知书(非招标项目不提供)、合同、竣工验收合格证明中缺少相关数据、内容(如：竣工验收时间、合同额、舞台升降机械、舞台灯光、舞台音响等表述的，凭发包人或项目所在地县级及以上招标投标监管机构(或公共资源交易中心)或项目所在地县级及以上建设行政主管部门或文化主管部门出具并加盖公章的书面证明原件确认。(3)单纯的设计项目不作为本招标项目的业绩项目。
(4)投标人不得弄虚作假。若发现并被证实投标人弄虚作假，将被取消投标资格、参加评标资格、中标候选人：资格、第一中标候选人：资格等，所交的保证金被全数扣除，报有关行政监管部门查处并网上公示。
2.4信誉要求：
(1)具备独立法人资格。
(2)同时具备：1)具备建设行政主管部门核定的电子与智能化工程专业承包二级资质等级或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质等级。2)具备建设行政主管部门核定的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质等级。3)中国演艺设备技术协会评定的“舞台机械一级”演艺设备工程技术能力等级。4)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业音响一级”演艺设备工程技术能力等级。5)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业灯光一级”演艺设备工程技术能力等级。说明：若不同时具备，可由具备上述1)条、2)条或3)条的为联合体牵头方，签订联合投标协议，组成联合体投标。联合体成员不得超过三家。
(3)具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。\点击查看相关链接财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。\点击查看相关链接业绩要求：投标人(或联合体牵头方)自2018年1月1日以来(竣工验收时间)，具有单项合同额不小于800万元(包含有舞台升降机械、舞台灯光、舞台音响，其中任意一项即可)的类似项目业绩。说明：(1)业绩凭中标通知书原件(非招标项目不提供)、合同原件、(具有建设方、施工方、设计方、监理方盖章的)竣工验收合格证明原件(或项目所在地县级及以上建设行政主管部门或文化主管部门出具的项目已竣工验收合格书面证明原件)确认缺其中任一，不作为本项招标工程资格条件业绩。(2)中标通知书(非招标项目不提供)、合同、竣工验收合格证明中缺少相关数据、内容(如：竣工验收时间、合同额、舞台升降机械、舞台灯光、舞台音响等表述的，凭发包人或项目所在地县级及以上招标投标监管机构(或公共资源交易中心)或项目所在地县级及以上建设行政主管部门或文化主管部门出具并加盖公章的书面证明原件确认。(3)单纯的设计项目不作为本招标项目的业绩项目。
(4)投标人不得弄虚作假。若发现并被证实投标人弄虚作假，将被取消投标资格、参加评标资格、中标候选人：资格、第一中标候选人：资格等，所交的保证金被全数扣除，报有关行政监管部门查处并网上公示。2.4信誉要求：(1)投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。(2)招投标相关单位及个人在招投标活动中存在失信行为的，被行政主管部门在“江苏省建设工程招标网”、“盐城市公共资源交易网”、“射阳政务信息网”上公布，且在公示期：间，本项目的招标人拒绝其投标。(3)投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人：、第一中标候选人：。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人：因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人：资格、第一中标候选人：资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。(4)投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人：、第一中标候选人：。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人：因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人：资格、第一中标候选人：资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。
(5)投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。
(6)投标申请人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的。
(7)投标申请人近1年内没有无正当理由放弃中标资格(不含中标金额：2020项目负责人：多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的。
(8)投标申请人近三个月内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的。
(9)因欠薪行为被列入失信名单的企业，限制其在射阳县境内投标。(10)投标人已出具本项目(施工类)的诚信履约承诺书。(1
1)具备独立法人资格。(2)同时具备：1)具备建设行政主管部门核定的电子与智能化工程专业承包二级资质等级或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质等级。2)具备建设行政主管部门核定的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质等级。3)中国演艺设备技术协会评定的“舞台机械一级”演艺设备工程技术能力等级。4)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业音响一级”演艺设备工程技术能力等级。5)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业灯光一级”演艺设备工程技术能力等级。说明：若不同时具备，可由具备上述1)条、2)条或3)条的为联合体牵头方，签订联合投标协议，组成联合体投标。联合体成员不得超过三家。(3)具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。\点击查看相关链接财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。\点击查看相关链接业绩要求：投标人(或联合体牵头方)自2018年1月1日以来(竣工验收时间)，具有单项合同额不小于800万元(包含有舞台升降机械、舞台灯光、舞台音响，其中任意一项即可)的类似项目业绩。说明：(1)业绩凭中标通知书原件(非招标项目不提供)、合同原件、(具有建设方、施工方、设计方、监理方盖章的)竣工验收合格证明原件(或项目所在地县级及以上建设行政主管部门或文化主管部门出具的项目已竣工验收合格书面证明原件)确认缺其中任一，不作为本项招标工程资格条件业绩。(2)中标通知书(非招标项目不提供)、合同、竣工验收合格证明中缺少相关数据、内容(如：竣工验收时间、合同额、舞台升降机械、舞台灯光、舞台音响等表述的，凭发包人或项目所在地县级及以上招标投标监管机构(或公共资源交易中心)或项目所在地县级及以上建设行政主管部门或文化主管部门出具并加盖公章的书面证明原件确认。(3)单纯的设计项目不作为本招标项目的业绩项目。(4)投标人不得弄虚作假。若发现并被证实投标人弄虚作假，将被取消投标资格、参加评标资格、中标候选人：资格、第一中标候选人：资格等，所交的保证金被全数扣除，报有关行政监管部门查处并网上公示。2.4信誉要求：(1)投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。(2)招投标相关单位及个人在招投标活动中存在失信行为的，被行政主管部门在“江苏省建设工程招标网”、“盐城市公共资源交易网”、“射阳政务信息网”上公布，且在公示期：间，本项目的招标人拒绝其投标。(3)投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人：、第一中标候选人：。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人：因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人：资格、第一中标候选人：资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。(4)投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人：、第一中标候选人：。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人：因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人：资格、第一中标候选人：资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。(5)投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。(6)投标申请人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的。(7)投标申请人近1年内没有无正当理由放弃中标资格(不含中标金额：2020项目负责人：多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的。(8)投标申请人近三个月内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的。(9)因欠薪行为被列入失信名单的企业，限制其在射阳县境内投标。(10)投标人已出具本项目(施工类)的诚信履约承诺书。(11)不接受浙江大丰实业股份有限公司投标报名。
2.5投标申请人须保证授权委托代理人为本单位的正式职工，并确保从2020年12月开始至投标截止之日当月至少连续6个月均已在本单位缴纳养老保险，中标候选人公示前、异议(投诉)提出时相关单位需提供缴费记录证明原件给招标人核验。(例：如开标日期为2015年10月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年2月以后任意连续6月养老保险均在本单位缴纳)。
2.6施工企业不得出借资质投标；不得转包、挂靠、非法分包施工。
①招投标期间被发现并被证实出借资质投标、串标围标、弄虚作假、买标卖标、恶意投诉，将被取消投标资格或中标资格，其行为将立即被上网公示，报行政监管机构查处，没收投标保证金并追诉其给招标人造成的损失。
②中标后或合同签订后或施工期：间被发现并被证实转包、挂靠、非法分包施工，将被清除出施工现场，其行为将立即被上网公示，除已交纳的履约保证金被扣除外，报行政监管机构查处，追诉其给招标人造成的其他损失。
3、工程付款办法根据行业主管部门的规定，农民工工资必须进行专户管理，并在完成有关审批程序后，发放至农民工工资个人账户。因此，本项工程的工程款分两部分支付，一是(农民工工资部分)汇入承包人的农民工工资专用账户，二是(农民工工资以外的部分)汇入承包人基本账户。
3.1农民工工资支付办法
(1)具备独立法人资格。
(2)同时具备：1)具备建设行政主管部门核定的电子与智能化工程专业承包二级资质等级或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质等级。2)具备建设行政主管部门核定的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质等级。3)中国演艺设备技术协会评定的“舞台机械一级”演艺设备工程技术能力等级。4)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业音响一级”演艺设备工程技术能力等级。5)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业灯光一级”演艺设备工程技术能力等级。说明：若不同时具备，可由具备上述1)条、2)条或3)条的为联合体牵头方，签订联合投标协议，组成联合体投标。联合体成员不得超过三家。
(3)具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。\点击查看相关链接财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。\点击查看相关链接业绩要求：投标人(或联合体牵头方)自2018年1月1日以来(竣工验收时间)，具有单项合同额不小于800万元(包含有舞台升降机械、舞台灯光、舞台音响，其中任意一项即可)的类似项目业绩。说明：(1)业绩凭中标通知书原件(非招标项目不提供)、合同原件、(具有建设方、施工方、设计方、监理方盖章的)竣工验收合格证明原件(或项目所在地县级及以上建设行政主管部门或文化主管部门出具的项目已竣工验收合格书面证明原件)确认缺其中任一，不作为本项招标工程资格条件业绩。(2)中标通知书(非招标项目不提供)、合同、竣工验收合格证明中缺少相关数据、内容(如：竣工验收时间、合同额、舞台升降机械、舞台灯光、舞台音响等表述的，凭发包人或项目所在地县级及以上招标投标监管机构(或公共资源交易中心)或项目所在地县级及以上建设行政主管部门或文化主管部门出具并加盖公章的书面证明原件确认。(3)单纯的设计项目不作为本招标项目的业绩项目。(4)投标人不得弄虚作假。若发现并被证实投标人弄虚作假，将被取消投标资格、参加评标资格、中标候选人：资格、第一中标候选人：资格等，所交的保证金被全数扣除，报有关行政监管部门查处并网上公示。2.4信誉要求：(1)投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。(2)招投标相关单位及个人在招投标活动中存在失信行为的，被行政主管部门在“江苏省建设工程招标网”、“盐城市公共资源交易网”、“射阳政务信息网”上公布，且在公示期：间，本项目的招标人拒绝其投标。(3)投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人：、第一中标候选人：。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人：因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人：资格、第一中标候选人：资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。(4)投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人：、第一中标候选人：。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人：因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人：资格、第一中标候选人：资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。(5)投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。(6)投标申请人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的。(7)投标申请人近1年内没有无正当理由放弃中标资格(不含中标金额：2020项目负责人：多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的。(8)投标申请人近三个月内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的。(9)因欠薪行为被列入失信名单的企业，限制其在射阳县境内投标。(10)投标人已出具本项目(施工类)的诚信履约承诺书。(11)不接受浙江大丰实业股份有限公司投标报名。2.5投标申请人须保证授权委托代理人为本单位的正式职工，并确保从2020年12月开始至投标截止之日当月至少连续6个月均已在本单位缴纳养老保险，中标候选人公示前、异议(投诉)提出时相关单位需提供缴费记录证明原件给招标人核验。(例：如开标日期为2015年10月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年2月以后任意连续6月养老保险均在本单位缴纳)。2.6施工企业不得出借资质投标；不得转包、挂靠、非法分包施工。①招投标期间被发现并被证实出借资质投标、串标围标、弄虚作假、买标卖标、恶意投诉，将被取消投标资格或中标资格，其行为将立即被上网公示，报行政监管机构查处，没收投标保证金并追诉其给招标人造成的损失。②中标后或合同签订后或施工期：间被发现并被证实转包、挂靠、非法分包施工，将被清除出施工现场，其行为将立即被上网公示，除已交纳的履约保证金被扣除外，报行政监管机构查处，追诉其给招标人造成的其他损失。3、工程付款办法根据行业主管部门的规定，农民工工资必须进行专户管理，并在完成有关审批程序后，发放至农民工工资个人账户。因此，本项工程的工程款分两部分支付，一是(农民工工资部分)汇入承包人的农民工工资专用账户，二是(农民工工资以外的部分)汇入承包人基本账户。3.1农民工工资支付办法(1)主要设备、材料进场并经初验合格，付投标报价：的10%工程款(汇入承包人的农民工工资专用账户，用于发放农民工工资)。(2)招标人确保农民工工资账户有足额款项，以保证能够按时足额发放农民工工资。(3)全部工程竣工交付验收前，招标人向农民工工资专用账户汇入投标报价：的20%工程款作农民工工资(包括以前汇入)。
3.2除农民工工资以外的工程款支付办法
(1)具备独立法人资格。
(2)同时具备：1)具备建设行政主管部门核定的电子与智能化工程专业承包二级资质等级或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质等级。2)具备建设行政主管部门核定的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质等级。3)中国演艺设备技术协会评定的“舞台机械一级”演艺设备工程技术能力等级。4)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业音响一级”演艺设备工程技术能力等级。5)中国演艺设备技术协会评定的“舞台专业灯光一级”演艺设备工程技术能力等级。说明：若不同时具备，可由具备上述1)条、2)条或3)条的为联合体牵头方，签订联合投标协议，组成联合体投标。联合体成员不得超过三家。
(3)具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证。\点击查看相关链接财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。\点击查看相关链接业绩要求：投标人(或联合体牵头方)自2018年1月1日以来(竣工验收时间)，具有单项合同额不小于800万元(包含有舞台升降机械、舞台灯光、舞台音响，其中任意一项即可)的类似项目业绩。说明：(1)业绩凭中标通知书原件(非招标项目不提供)、合同原件、(具有建设方、施工方、设计方、监理方盖章的)竣工验收合格证明原件(或项目所在地县级及以上建设行政主管部门或文化主管部门出具的项目已竣工验收合格书面证明原件)确认缺其中任一，不作为本项招标工程资格条件业绩。(2)中标通知书(非招标项目不提供)、合同、竣工验收合格证明中缺少相关数据、内容(如：竣工验收时间、合同额、舞台升降机械、舞台灯光、舞台音响等表述的，凭发包人或项目所在地县级及以上招标投标监管机构(或公共资源交易中心)或项目所在地县级及以上建设行政主管部门或文化主管部门出具并加盖公章的书面证明原件确认。(3)单纯的设计项目不作为本招标项目的业绩项目。
(4)投标人不得弄虚作假。若发现并被证实投标人弄虚作假，将被取消投标资格、参加评标资格、中标候选人：资格、第一中标候选人：资格等，所交的保证金被全数扣除，报有关行政监管部门查处并网上公示。2.4信誉要求：(1)投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。(2)招投标相关单位及个人在招投标活动中存在失信行为的，被行政主管部门在“江苏省建设工程招标网”、“盐城市公共资源交易网”、“射阳政务信息网”上公布，且在公示期：间，本项目的招标人拒绝其投标。(3)投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人：、第一中标候选人：。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人：因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人：资格、第一中标候选人：资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。(4)投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人：、第一中标候选人：。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人：因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人：资格、第一中标候选人：资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。
(5)投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。
(6)投标申请人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的。(7)投标申请人近1年内没有无正当理由放弃中标资格(不含中标金额：2020项目负责人：多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的。(8)投标申请人近三个月内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的。(9)因欠薪行为被列入失信名单的企业，限制其在射阳县境内投标。(10)投标人已出具本项目(施工类)的诚信履约承诺书。(11)不接受浙江大丰实业股份有限公司投标报名。2.5投标申请人须保证授权委托代理人为本单位的正式职工，并确保从2020年12月开始至投标截止之日当月至少连续6个月均已在本单位缴纳养老保险，中标候选人公示前、异议(投诉)提出时相关单位需提供缴费记录证明原件给招标人核验。(例：如开标日期为2015年10月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年2月以后任意连续6月养老保险均在本单位缴纳)。2.6施工企业不得出借资质投标；不得转包、挂靠、非法分包施工。①招投标期间被发现并被证实出借资质投标、串标围标、弄虚作假、买标卖标、恶意投诉，将被取消投标资格或中标资格，其行为将立即被上网公示，报行政监管机构查处，没收投标保证金并追诉其给招标人造成的损失。②中标后或合同签订后或施工期：间被发现并被证实转包、挂靠、非法分包施工，将被清除出施工现场，其行为将立即被上网公示，除已交纳的履约保证金被扣除外，报行政监管机构查处，追诉其给招标人造成的其他损失。3、工程付款办法根据行业主管部门的规定，农民工工资必须进行专户管理，并在完成有关审批程序后，发放至农民工工资个人账户。因此，本项工程的工程款分两部分支付，一是(农民工工资部分)汇入承包人的农民工工资专用账户，二是(农民工工资以外的部分)汇入承包人基本账户。3.1农民工工资支付办法(1)主要设备、材料进场并经初验合格，付投标报价：的10%工程款(汇入承包人的农民工工资专用账户，用于发放农民工工资)。(2)招标人确保农民工工资账户有足额款项，以保证能够按时足额发放农民工工资。(3)全部工程竣工交付验收前，招标人向农民工工资专用账户汇入投标报价：的20%工程款作农民工工资(包括以前汇入)。3.2除农民工工资以外的工程款支付办法(1)部分设备、材料(含卷扬机、刚性链)进场并经初验合格，再付投标报价：的20%工程款(包括已支付的农民工工资)。(2))灯杆、景杆、灯光、音响进场，具备调试功能之前，观众席吊顶结束，再付投标报价：的60%(包括已支付的农民工工资)。(3)全部工程竣工，并经验收合格，付至投标报价：的70%工程款(包括已支付的农民工工资及农民工工资以外的工程款)。(4)审计工作结束，承包人完成(自竣工验收合格后之日起第一年)质保期质保服务工作，付至审计审定价的90%工程款(包括已支付的农民工工资及农民工工资以外的工程款)。(5)自竣工验收合格之日起，承包人完成两年质保期全部质保服务工作，按审计审定价结清剩余工程款项(包括包含在工程款中的3%工程质保金)。(6)除农民工工资以外的工程款一律汇至第一中标候选人：基本账户。

招标文件(资格预审文件)的获取：

时间

2021-07-23 12:00

方式

投标人使用“CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：http：//点击查看相关链接：81/yanchenghuiyuan/点击查看相关链接；

投标文件(资格预审文件)的递交：

发布公告的媒介：

来源

江苏省招标投标公共服务平台

来源连接

公告时间

2021-07-23

招标人(采购人)信息：

名称

射阳城市建设发展集团有限公司

地址

射阳县幸福大道北侧、海润路东侧

联系人

马旭东

电话

19106188039

招标代理机构信息：

名称

江苏盛缘项目管理有限公司

地址

射阳县兴阳路新东方嘉园西门

联系人

潘留伟

电话

0515-82188889

本标讯关联信息：

补遗/更正

开标记录

工程中标公示

合同签约

项目官方指定标书制作单位：18652225819

地区分站

北京招标网天津招标网河北招标网山西招标网辽宁招标网吉林招标网上海招标网黑龙江招标网江苏招标网浙江招标网安徽招标网福建招标网江西招标网山东招标网河南招标网湖北招标网湖南招标网广东招标网海南招标网重庆招标网四川招标网内蒙古招标网贵州招标网云南招标网陕西招标网甘肃招标网青海招标网宁夏招标网新疆招标网西藏招标网广西招标网

新闻资讯

联系客服

热门推荐

关于我们

火标网站分站: