兰州大学水电计量施工改造项目(一期)

招标公告

交易编号：***-******************-********-******-*

一、项目基本情况

·原公告的采购项目编号：***-****-***-**-**

原公告的采购项目名称：兰州大学水电计量施工改造项目(一期)

首次公告日期：**** 年 ** 月 ** 日

二、更正信息：

更正事项：采购文件

更正内容：

原采购文件：第四章 采购项目需求第一部分 商务要求 一、报价要求

*.*报价单位以定额计价方式编制投标预算，报价以甘肃省建筑安装工程预算定额、政府颁布的施工当期建设工程价格信息、建设工程市场价格等为基础，按照三类取费(其中规费、税金按照《甘肃省建设工程计价规则》(甘建公告(****)***号)规定执行)；本项目由投标人根据现场踏勘情况及施工内容自行报价在报价范围内的全部项目，合同期内，中标价格一律不作调整。

现更正为：*.*本项目由投标人根据现场踏勘情况及采购文件采购项目需求自行报价，本项目报单价和总价，以总价计算价格得分。中标后以固定单价形式签订合同，最终以实际施工发生的工程量进行结算，以审计审定结果为准。线缆、管材等辅材及安装调试按项报价，结算时不做调整。

原采购文件：第四章 采购项目需求第二部分 项目需求书 (二)需求清单

现更正为：

原采购文件：第四章 采购项目需求 第二部分 项目需求书 (三)技术要求*.*理工楼能耗计量监测

本项目须根据理工楼用电特性为该建筑用电总进线、楼层强电间实验室动力配电柜、教室照明配电柜、公共区域照明配电柜点位配置多功能电力监控终端(有线版)及无线网关，为建筑用水计量点位配置无线智能远传水表，实现理工楼建筑总用电、总用水、楼层用电、分类分项计量监测，并接入节能监管平台，实现能耗监测统一管理。

表 *理工楼各楼层配电点位统计表

现更正为：

本项目须根据理工楼用电特性为该建筑用电总进线、楼层强电间实验室动力配电柜、教室照明配电柜、公共区域照明配电柜、空调室内外机用电点位配置多功能电力监控终端(有线版)及无线网关，为建筑用水计量点位配置无线智能远传水表，实现理工楼建筑总用电、总用水、楼层用电、分类分项计量监测，并接入节能监管平台，实现能耗监测统一管理。

表 *理工楼各楼层配电点位统计表

原采购文件：第三章 电子投标文件格式第二部分 商务技术文件(六)分项报价明细表

分项报价明细表

现更正为：

分项报价明细表

原采购文件：第六章 采购合同条款及格式

合同条款及合同格式

第一部分 协议书

甲方(全称)：兰州大学

乙方(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一．工程概况

工程名称：兰州大学水电计量施工改造项目(一期)

工程地点：兰州大学城关、榆中校区

资金来源：财政资金

承包范围：兰州大学水电计量施工改造项目(一期)工程

二．合同工期

计划开工日期：****年 月 日

计划竣工日期：****年 月 日

合同工期总日历天数**天。实际开工时间由甲方及监理出具的开工报告为准。

三．质量标准

工程质量标准：符合国家质量验收标准。

四．合同价款

金额(人民币)：结算以中标价加变更签证计取，最终造价以兰州大学审计处审定金额为准。

五．组成合同的文件

*．招标文件

*．招标答疑

*．中标通知书

*．投标书及其附件

*．本合同协议书

*．本合同专用条款

*．本合同通用条款

*．标准、规范及有关技术文件

*．工程报价单或预算书

六．合同生效

合同订立时间：****年 月 日

合同订立地点：甘肃省兰州市

本合同双方约定：甲乙双方负责人签字后生效。

第二部分 通用条款(略)

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

*.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：(*)本合同协议书(*)中标通知书(*)招标文件*)招标答疑(*)本合同专用条款(*)本合同通用条款(*)投标书及其附件(*)标准、规范及有关技术文件(*)工程报价单或预算书

*.语言文字和适用法律、标准及规范

本合同除使用汉语外、不使用其他语言文字。

*.需要明示的法律、行政法规：无。

*.适用标准、规范

*.*使用标准、规范的名称：国家现行标准、规范。　

*.* 发包人提供标准、规范的时间：不提供。

*.* 国内没有相应标准、规范时的约定：无约定。

二、双方一般权利和义务　

*.工程师

*.* 发包人派驻的工程师：

*.* 承包人驻地工程师

姓名：职务：项目负责人

三、施工组织设计和工期

*．施工进度计划

承包人提供进度计划的时间：合同签订后*日内。进度计划中要体现出各期形象进度，并响应甲方对工期的要求。

四、质量与验收

*. 隐蔽工程和中间验收

*.*双方约定中间验收部位：/

*.*工程试车：略。

*.所有施工内容需符合招标文件中技术要求，满足相应规范及标准。

五、安全施工：达到《建筑施工安全检查标准》(*****-****)标准；施工现场内发生所有安全质量事故由承包人承担全部责任及费用。

六、合同价款与支付

*.合同价款及调整

*.*本合同价款采用固定总价合同方式确定，合同价款中已包含全部风险因素。

本项目除变更、现场签证外，其他均不调整。施工期间，国家、省、市的任何部门发布有关工程调价系数、定额、费率以及市场变动因素等，合同价款均不作调整。变更签证以****年定额、基价，施工当期中的政府信息价、指导价，按发生时的实际发生量，按三类取费纳入结算，最终结算金额由兰州大学审计处审定。

*.* 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无。

*.* 扣回预付款的时间、比例：不扣回。

*.工程量确认

承包人向发包方住工地代表提交已完工程量报告的时间：竣工验收后*天内。

*.工程款(进度款)支付

双方约定的工程款支付的方式和时间：该工程不付预付款，按照工程进度款支付但在全部工程竣工，验收合格前，付款总额不超过合同总造价的**%，其余部分待校审计处审计并下达审计决定，施工方缴纳*.*%质量保证金后一次性付清。质保期满并经回访完成后无息退还质保金。

七、材料设备供应

*.发包人供应材料设备：不供应。

*.承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：所有材料、设备均由承包人采购。所有材料、设备均应选用国内外大型正规生产厂家产品且达到国家规范“优质”标准。各种材料设备、需经发包人工程师、监理工程师检查认可达到双方约定的工程质量标准。

八、工程变更：执行通用条款

九、竣工验收与结算

*.竣工验收

*.*承包人提供竣工图的约定：无。

*.*中间交工工程的范围和竣工时间：无。

*. 结算：最终以兰大审计处审定的金额进行结算。

十、违约

承包人必须按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任，每延误一天扣罚****元。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由监理工程师批准，并经发包人代表同意后方可离场，否则承担****元/天的违约金，每月累计不在现场天数不得超过*天。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任项目经理离场超过 * 天，需向总监及业主代表提交书面申请并批准，否则承包人承担 **** 元/天的违约金，并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。每月累计超过 * 天，除承担违约金外，发包人有权要求更换项目经理，更换人员资质不得低于投标承诺或原人员资质。

十一、争议

*. 争议

双方约定，在履行合同的过程中产生争议时：

(*)请有管辖权的工商行政管理部门调解；

(*)约定向兰州市的仲裁委员会提请仲裁。

(*)向有管辖权的人民法院起诉。

十二、其他

*. 工程分包：不分包。

*. 不可抗力：执行通用条款。

*. 保险：如合同条件。

*. 担保：如合同条件。

*. 合同份数：双方约定合同份数：*份，发包方*份，承包方*份。

*. 本项目施工用水、电费用由施工单位自行承担。

*. 承包人报给发包人的工程结算，审减额在实际工程结算数额的*%(含*%)以内部分，结算审核费(费率为招标确定的咨询单位合同费率，下同)用由发包人承担；审减额在实际工程结算数额*%以上部分，结算审核费用由承包人承担，交付审核费用后方可拨付其余工程尾款。

*.本工程承包人不得无理拖欠供货厂家材料、设备款和工人工资，发包人不得非正常干预拨付工程款，当承包人无正当理由拖欠供货厂家材料、设备款和工人工资，影响工程正常施工时，发包人可以按国家有关规定，戴帽拨付工程款。

现更正为：

兰州大学水电计量施工改造项目(一期)

项目合同

甲方： 兰州大学

乙方：

第一条 工程概况

*.*工程名称：兰州大学水电计量施工改造项目(一期)

*.*工程范围：对学校节能监管平台系统软件建设、城关校区部分建筑水电计量补充、榆中校区部分建筑水电计量补充、理工楼能耗计量监测、节能监管平台系统维护等。

*.*承包方式：包工包料

*.*资金来源：财政资金

*.*施工周期：**日历天，实际开工日期以甲方及监理开出的开工通知书为准。

第二条 合同项目清单

兰州大学水电计量施工改造项目(一期)清单

注：最终以实际施工发生的工程量进行结算，以审计审定结果为准。

第三条 付款方式

*.*本合同为固定单价合同。设备安装完成后，甲方向乙方支付本合同工程款总金额的**%；安装、调试、验收合格、试运行正常后且工程审计结束后扣除结算金额的*.*%作为质量保证金，甲方支付剩余价款。甲方在保修期满，经回访确认运行正常一次性付清剩余质保金。所有价款的完税发票由乙方出具。

*.*承包人报给发包人的工程结算，审减额在实际工程结算数额的*%(含*%)以内部分，结算审核费(费率为招标确定的咨询单位合同费率，下同)由发包人承担；审减额在实际工程结算数额*%以上部分，结算审核费由承包人承担，承包人支付结算审核费用后方可拨付工程尾款。

第四条 质量及技术要求：

*.*乙方根据国家最新标准制造与安装规范进行。

*.*乙方须按本合同规定的规格型号向甲方提供全新的设备。

*.*当设备到达安装地点，按照本合同规定条款，甲、乙双方联合检查并确认土建和工地状况具备安装条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期(包括开工、完工日期)，以便相互配合，如期完工。安装完工后应做好成品保护，以便后期交付使用。

*.*乙方负责安装，本合同产品的质量保修期自货物安装完毕经相关检测部门验收合格并交付使用后的**个月内。

*.*保修期间，乙方免费提供新增设备正常消耗磨损的零部件，因乙方制造或安装原因造成的设备损坏由乙方承担责任和费用。

第五条 双方责任和义务

*.*甲方派驻的工程师

职权：对该工程施工进行全面组织、协调、管理、受理与其相关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其它通讯联络。

*.*监理委派的工程师

甲方委托的职权：监理合同约定的监理职权。

*.*乙方现场负责人

乙方为本工程安排项目负责人*名，现场技术负责人*名，现场施工负责人*名，现场质量负责人*名，现场安全负责人*名 。

*.*甲方责任

*.*.*合同签订时向乙方提供施工任务书。

*.*.*配合协调与工程有关各方工作，包括交叉施工等。

*.*.*按工程进度支付工程款项。

*.* 乙方责任

*.*.*及时组织设备及人员进场，做好施工组织计划，确保按时完成施工任务。

*.*.*按图纸及国家有关规程规范进行施工，确保施工达到相关质量标准。

*.*.*乙方在施工过程中必须切实注意施工安全，按规范操作施工，如因乙方原因出现安全事故问题，由乙方承担全部责任。

*.*.*乙方在施工现场单独安装水表和电表，自行与管理部门结算费用。乙方自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，施工扰民或其他部门干预时由承包人自行协调及承担费用。

第六条 其他事项

*.*本合同自签订之日起即具有法律效力，双方必须完全履行，因履行本合同发生的争议，由双方友好协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

*.*本合同一式 捌 份，甲方伍份，乙方叁份。

*.*本合同附件及双方签订的补充协议与本合同具有同等法律效果。