永嘉县瓯江北岸综合发展规划编制项目的更正公告

更正日期：****年**月**日

一、采购人名称：永嘉县自然资源和规划局

二、采购项目名称：永嘉县瓯江北岸综合发展规划编制项目采购

三、项目编号：****-********

四、更正事项：采购文件

五、更正内容：

*、采购文件八、其他补充事宜⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件*份。替换为：⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件*份。

*、第五部分 合同格式(仅供参考)第*.*.*在合同履行期间，发包人无故要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。替换为：*.*.*在合同履行期间，发包人无故要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

*、第五部分 合同格式(仅供参考)第*.*.*发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过**天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 替换为*.*.*发包人未按本合同规定向设计人支付设计费，逾期超过 ** 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

*、第五部分 合同格式(仅供参考)第*.*.*根据设计阶段免收受损失部分的设计费现删除。

*、第五部分 合同格式(仅供参考)第十条 本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可提交有关仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院起诉解决，司法管辖权属温州市永嘉县司法部门。替换为本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可依法向永嘉县人民法院诉讼。

*、新增第五部分 合同格式(仅供参考)第*.*.*(一)因一方原因造成项目延期或中止责任方应出具书面说明承担责任，并与另一方协商处理办法。

(二)因一方违反保密责任，向第三人泄露、复制或转让而给另一方造成经济损失的，违约方应向受损方赔偿，赔偿金数额不超过本合同总金额。

(三)因一方提供的工作成果或资料侵犯第三方的合法权利而导致另一方在使用相关工作成果或资料时被索赔或起诉的，违约方应负责解决前述纠纷，并承担全部的法律和经济责任。

(四)受托方未按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，或未按本合同约定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件，委托方有权要求设计方改正。拒不改正的，委托方有权解除本合同，并要求设计方承担违约责任。如委托方要求受托方违反相关法律、法规规定开展工作，造成相关后果的，受托方不承担任何法律责任。同时，受托方有权拒绝提交相应阶段成果，并有权解除本合同；受托方已收款项不退，有权追究委托方的违约责任并主张该阶段已完成工作的报酬。

(五)受托方未按合同约定的进度要求提交成果时，每逾期一天，委托方有权扣除受托方该阶段合同价款每日万分之五的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总价款的**%；逾期超过**日的，委托方有权终止或解除合同。

(六)委托方未按合同约定的进度要求付款时，每逾期一天，受托方有权向委托方主张该阶段合同价款每日万分之五的逾期违约金，逾期违约金总额不超过合同总价款的**%；逾期超过**日的，受托方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知委托方。

六、联系方式

采 购 人：永嘉县自然资源和规划局

联 系 人：詹先生

联系电话：****-********

采购代理机构名称：登录后查看

地点：永嘉县东城街道县前西路律师楼***室(永嘉县人民法院西北门正对面银弟烟酒楼上)

联系人：郑先生

联系电话：***********

监督部门：永嘉县财政局

联 系 人：沈女士

联系电话：****-********

附件信息：